（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条 几项具体规定
１４．１ 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此费用不在工程价款内）。
１４．２ 施工期间，发包人将外屋钥匙＿＿＿＿把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁＿＿＿＿把，由承包人当场负责安装交付使用。
１４．３ 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午＿＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分；下午＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分。
第十五条 其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第十六条 附则
１６．１ 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
１６．２ 本合同签订后工程不得转包。
１６．３ 本合同一式＿＿＿＿份，双方各执＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门＿＿＿＿份。
１６．４ 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
合同附件：
附表１—１：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）
附表１—２：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）
附表２：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表
附表３：家庭居室装饰装修工程报价单
附表４：发包人提供装饰装修材料明细表
附表５：承包人提供装饰装修材料明细表
附表６：家庭居室装饰装修工程设计图纸
附表７：家庭居室装饰装修工程变更单
附表８：家庭居室装饰装修工程验收单
附表９：家庭居室装饰装修工程结算单
附表１０：家庭居室装饰装修工程保修单
发包人（签字）： 承包人（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
鉴证意见：
鉴证机关（章）
经办人：
年 月 日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
监制部门： 印制单位：
